建设工程施工合同(GF示范文本)范本

建设工程类18小时前发布
35 00

本文提供了一份详细的建设工程施工合同(GF示范文本)范本,涵盖核心条款、各方权利义务、违约责任、争议管辖等内容,旨在为相关方提供专业、严谨的合同参考,确保合同条款的合法性和可执行性。

  建设工程施工合同(GF示范文本)是规范建设工程施工行为的重要法律文件,旨在明确发包人与承包人之间的权利义务关系,保障工程质量和施工安全。以下为合同范本的具体内容:

一、合同主体

1. 发包人:指依法取得建设工程项目发包资格的单位或个人,负责提供工程资金、场地及相关条件,并对工程质量、进度和投资进行监督。

2. 承包人:指依法取得相应资质并承担工程施工任务的单位,负责按合同约定完成施工任务,确保工程质量和安全。

二、工程概况

1. 工程名称:明确工程项目的全称。

2. 工程地点:详细列明工程所在地点。

3. 工程内容:包括施工范围、工程量、技术标准等。

4. 工程期限:明确开工日期、竣工日期及工期要求。(注意:工期应合理,避免因工期过短导致质量问题)

三、合同价款及支付方式

1. 合同价款:明确工程总价款及计价方式(如固定总价、单价合同等)。

2. 支付方式:列明工程款支付的时间节点及比例,如预付款、进度款、竣工结算款等。(注意:支付条款应明确,避免因支付问题引发纠纷)

四、各方权利义务

1. 发包人权利与义务:

(1)提供施工场地及相关条件,确保施工顺利进行。

(2)按合同约定支付工程款。

(3)对工程质量、进度进行监督。

2. 承包人权利与义务:

(1)按合同约定完成施工任务,确保工程质量和安全。

(2)接受发包人的监督与管理。

(3)按合同约定提交竣工资料及结算文件。

五、工程质量与验收

1. 质量标准:明确工程质量应符合的国家或行业标准。

2. 验收程序:列明工程验收的时间、方式及标准。(注意:验收程序应规范,避免因验收不严导致后续纠纷)

3. 质量保修:明确质量保修期及保修责任。

六、违约责任

1. 发包人违约:如未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。

2. 承包人违约:如未按合同约定完成施工任务或工程质量不合格,应承担违约责任,包括返工、赔偿损失等。(注意:违约责任应明确具体,便于执行)

七、争议解决

1. 协商解决:双方应首先通过友好协商解决争议。

2. 仲裁或诉讼:如协商不成,双方同意提交仲裁机构仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。(注意:争议解决方式应明确,避免因管辖问题导致程序延误)

八、文书送达

1. 送达地址:双方应提供有效的联系地址及联系方式。

2. 送达方式:包括邮寄、电子邮件、传真等。(注意:送达地址应准确,避免因送达问题影响合同履行)

九、其他条款

1. 合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 合同变更:任何合同变更均需双方书面同意。

3. 合同终止:列明合同终止的条件及程序。

注意事项

1. 合同条款应尽量详细,避免因条款不明确引发纠纷。

2. 双方应严格履行合同义务,确保工程顺利实施。

3. 合同签订前,建议咨询专业律师,确保合同条款的合法性和可执行性。

法律依据

1. 《中华人民共和国民法典》第七百八十八条至第八百零八条。

2. 《中华人民共和国建筑法》第二十四条至第三十四条。

© 版权声明

相关文章

暂无评论

none
暂无评论...